Образец договора подряда на изготовление мебели

Бесплатная консультация юриста по телефону:

Москва, Московская обл. +7(499)113-16-78

СПб, Ленинградская обл. +7(812)603-76-74

Звонки бесплатны. Работаем без выходных!

Договор подряда №_на изготовление и монтаж мебели

ДОГОВОР ПОДРЯДА №_________

на изготовление и монтаж мебели

город Тула «_____» ноября 2012г.

__________», _________, действующего на основании Устава именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», с одной стороны, и
_________», ___________, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «ПОДРЯДЧИК», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. ПОДРЯДЧИК обязуется по заданию ЗАКАЗЧИКА выполнить работы по изготовлению, доставке и установке (монтажу) мебели (далее по тексту – «Изделия») в помещениях ЗАКАЗЧИКА (далее по тексту – «Объекты»).

Количество, комплектностьи цена Изделий и работ по их установке и монтажу (далее – «Работы») указываются Сторонами в смете (Приложение к Договору), являющейся неотъемлемой частью Договора.

Размеры, материалы, чертежи и эскизы Изделий, а также Объекты, на которых эти изделия устанавливаются (монтируются), указываются в Спецификации (Приложение к Договору), являющейся неотъемлемой частью Договора.

1.2. ЗАКАЗЧИК обязуется принять и оплатить выполненные Работы в порядке и размере, предусмотренных Договором.

1.3. Изготовленные ПОДРЯДЧИКОМ Изделия и выполненные Работы должны соответствовать техническим условиям, перечисленным в соответствующих ГОСТах и Спецификации.

1.4. Работы выполняются силами и материально-техническими средствами ПОДРЯДЧИКА.

1.5.Работы, не предусмотренные Договором, оформляются Дополнительными соглашениями к Договору.

2. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. ПОДРЯДЧИК выполняет Работы в следующие сроки:

2.1.1. начало Работ ___________________________;

2.1.2. окончание Работ _________________________.

2.2. В случае внесения Сторонами изменений в Спецификацию, сроки исполнения Работ и их стоимость подлежат пересмотру. Новые сроки выполнения и стоимость Работ согласовываются Сторонами путем заключения дополнительного соглашения к Договору.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. ПОДРЯДЧИК обязуется:

3.1.1. назначить ответственного представителя со своей стороны для решения организационных вопросов с ЗАКАЗЧИКОМ;

3.1.2. произвести доставку и установку (монтаж) Изделий в согласованные Сторонами сроки. В случае недоставки ПОДРЯДЧИКОМ готовых Изделий в согласованный срок по причине отсутствия у ЗАКАЗЧИКА возможности приемки указанных Изделий, Стороны дополнительно оговаривают сроки доставки готовых Изделий и сроки их установки (монтажа) на Объекте ЗАКАЗЧИКА, которые фиксируется в Дополнительном соглашении к настоящему Договору. О невозможности приемки готовых Изделий ЗАКАЗЧИК обязан заблаговременно письменно уведомить ПОДРЯДЧИКА.

3.1.3. вместе с изготовленными Изделиями передать ЗАКАЗЧИКУ все соответствующие документы (сертификаты, правила эксплуатации Изделий, паспорты на Изделия, гарантийные талоны и т. д.);

3.1.4. предоставить ЗАКАЗЧИКУ Акт о приемке выполненных Работ в день сдачи ЗАКАЗЧИКУ всех предусмотренных Договором Работ;

3.1.5. при выполнении Работ соблюдать нормы и требования охраны труда и техники безопасности.

3.2. ЗАКАЗЧИК обязуется:

3.2.1. обеспечить ПОДРЯДЧИКУ надлежащие условия для выполнения Работ по Договору: обеспечить доступ на Объекты для производства необходимых замеров и установки (монтажа) Изделий, электропитание и т. д.;

3.2.2. осуществить своевременную приемку и оплату результатов выполненных ПОДРЯДЧИКОМ Работ.

4. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Общая Стоимость Работ по Договору устанавливается Сторонами в Смете (Приложение к Договору) и составляет: _________(___________) рублей, НДС не облагается.

4.2. Оплата работ по Договору производится в следующем порядке и в сроки:

4.2.1. ЗАКАЗЧИК в течение 3 (трех) банковских дней с момента подписания перечисляет на расчетный счет ПОДРЯДЧИКА авансовый платеж в размере ________(_______) рублей, НДС не облагается;

4.2.2. окончательный расчет за выполненные Работы в сумме ______________ (______________) рублей, НДС не облагается, производится ЗАКАЗЧИКОМ в течение 5 (пяти) банковских дней с момента подписания Сторонами Акта о приемке всех выполненных Работ.

4.3. Обязательства ЗАКАЗЧИКА по оплате Работ считается исполненным с момента списания соответствующих денежных средств с расчетного счета ЗАКАЗЧИКА.

5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ

5.1. Сдача-приемка Работ по Договору производится в два этапа:

5.1.1. предварительная приемка Изделий производится в день доставки ПОДРЯДЧИКОМ готовых Изделий на Объекты ЗАКАЗЧИКА;

5.1.2. окончательная приемка Работ производится по окончании установки (монтажа) готовых изделий на Объектах ЗАКАЗЧИКА.

5.2. Предварительная приемка Изделий происходит на Объектах ЗАКАЗЧИКА в присутствии представителей ЗАКАЗЧИКА и ПОДРЯДЧИКА и оформляется двусторонними Актами сдачи-приемки готовых Изделий.

При наличии у ЗАКАЗЧИКА замечаний по качеству Изделий, последние фиксируются в двустороннем Акте о выявленных недостатках (дефектах), в котором указываются выявленные недостатки (дефекты) в Изделиях, порядок и сроки их устранения. Устранение ПОДРЯДЧИКОМ указанных недостатков (дефектов) в любом случае должно быть произведено в срок, не позднее 4 (четырех) рабочих дней с момента составления указанных Актов.

5.3. Сдача-приемка выполненных Работ по установке Изделий оформляется соответствующим Актом о приемке выполненных Работ, являющимся неотъемлемой частью Договора, после установки Изделий на Объектах ЗАКАЗЧИКА.

При наличии у ЗАКАЗЧИКА замечаний по установке (монтажу), последние фиксируются в двустороннем Акте о выявленных недостатках (дефектах), в котором указываются выявленные недостатки (дефекты) в выполненных работах, порядок и сроки их устранения. Устранение ПОДРЯДЧИКОМ указанных недостатков (дефектов) в любом случае должно быть произведено в срок, не позднее 4 (четырех) рабочих дней с момента составления указанного Акта.

5.4. ЗАКАЗЧИК обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от ПОДРЯДЧИКА Акта о приемке выполненных Работ подписать его, либо в этот же срок направить ПОДРЯДЧИКУ мотивированное письменное возражение.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

6.1. На все изготовленные в соответствии с Договором Изделия ПОДРЯДЧИК предоставляет гарантию сроком на 1 (один) год с момента подписания Сторонами Акта о приемке выполненных Работ (п.5.3.Договора). В течение гарантийного срока все обнаруженные недостатки (дефекты) устраняются ПОДРЯДЧИКОМ за свой счет, и в удобное для ЗАКАЗЧИКА время, указанное в запросе ЗАКАЗЧИКА на устранение недостатков. При этом гарантийный срок продлевается на время устранения недостатков.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТРОН

7.1. В случае невыполнения и/или ненадлежащего выполнения принятых на себя в соответствии с Договором обязательств, Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае нарушения сроков выполнения Работ, предусмотренных Договором, ЗАКАЗЧИК вправе потребовать от ПОДРЯДЧИКА уплаты неустойки в размере 0,1 % от стоимости Работ, выполнение которых просрочено, за каждый календарный день просрочки.

Неустойка начисляется и оплачивается исключительно на основании письменной претензии ЗАКАЗЧИКА либо вступившего в законную силу решения суда.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Все споры по Договору разрешаются Сторонами путем переговоров, а в случае не достижения договоренности, все споры решаются в установленном законодательством РФ порядке.

8.2. Досудебный (претензионный) порядок урегулирования споров по Договору является обязательным для Сторон.

8.3. Сторона, получившая претензию обязана рассмотреть ее и направить другой Стороне ответ по существу в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения претензии. В случае, если ответ на претензию не будет направлен в указанный срок, условия претензии будут считаться не принятыми.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

9.2. Все изменения, дополнения, приложения и акты к Договору оформляются в письменной форме и подписываются уполномоченными представителями Сторон.

9.3. Все, что не обусловлено Договором, регулируется действующим законодательством Российской Федерации.

9.4. После подписания Договора вся предыдущая переписка и иные письменные и устные договоренности Сторон по предмету Договора теряют силу.

9.5. Договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Договор на изготовление мебели по индивидуальному проекту

НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕБЕЛИ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ

г. Калининград «___» ____________ 2014 г.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель» с одной стороны и____________________________________________________________________именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1.1. Исполнитель, по заданным Заказчиком размерам и на основании его требований и пожеланий разрабатывает дизайн-проект корпусной мебели (_____________________), в дальнейшем «Мебель».

1.2.Исполнитель обязуется изготовить, произвести доставку и установку в соответствии с эскизом (Приложение 1), а Заказчик принять и произвести оплату мебели, в порядке, сроки и по ценам, определённым настоящим Договором.

1.3. Доставка и установка мебели осуществляется в помещении по адресу:_________________________________________________________________________

СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТА

2.1. Изготавливаемая по настоящему Договору мебель определяется договорной ценой. Общая стоимость мебели составляет ________________________________________________ рублей.

2.2. Заказчик в момент подписания договора осуществляет авансовый платеж в размере ___________________________________________________________ рублей (не менее 70 % от общей стоимости мебели).

2.3. Окончательный платеж в размере _______________________________________________ рублей Заказчик оплачивает в течении суток после выполнения исполнителем всех своих обязательств в полном объеме.

2.4. Оплата производится в рублях по безналичному расчету платежными поручениями на расчетный счет, либо за наличный расчет в кассу Исполнителя по приходно-кассовому ордеру.

СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И УСЛОВИЯ МОНТАЖА МЕБЕЛИ

3.1. Исполнитель обязуется исполнить свои обязательства по данному договору в течение 14 (Четырнадцати) рабочих дней с момента оплаты Заказчиком авансового платежа указанного в п.2.2. настоящего договора.

3.2. К дате установки мебели Заказчик обязан подготовить помещение согласно следующим требованиям:

– помещение должно быть очищено от строительного мусора;

– старая мебель должна быть демонтирована и вынесена из помещения;

– температура воздуха в помещении должна быть не ниже +10 град. С;

3.3. Установка мебели производится только в полностью подготовленном помещении. Под подготовленным помещением понимается помещение, отвечающее следующим требованиям:

– полы должны быть выполнены с уклоном не более 2 (двух) градусов;

– стены, полы и потолки должны быть выровнены и составлять между собой угол равный 90 (девяносто) градусов;

– стены должны быть приспособлены для крепления мебели в случае необходимости;

– на время проведения монтажных работ должны быть удалены все посторонние лица, а также домашние животные.

3.4. При установке мебели в неподготовленном помещении, допускаются отклонения от первоначальной конструкции, т.е. появление зазоров между корпусом, полками и стеной, потолком или полом.

4. ПРИЕМ-ПЕРЕДАЧА МЕБЕЛИ

4.1. Прием мебели производится Заказчиком, согласно эскиза (Приложение 1) в присутствии представителей обеих сторон, о чем составляется акт сдачи-приемки мебели.

4.2. Мебель считается переданной Исполнителем и принятым Заказчиком с переходом к нему права собственности, только после подписания сторонами акта сдачи-приемки мебели.

4.3. Заказчик, обнаруживший недостатки по изготовлению или установки мебели при её приеме вправе ссылаться на них впоследствии, если они были зафиксированы в акте сдачи-приемки мебели.

4.4. При уклонении Заказчика от принятия мебели и подписания сдачи-приемки мебели, считается принятой в полной комплектации, с должным качеством и в срок с переходом права собственности к заказчику с момента даты изготовления.

4.5. Все обнаруженные Заказчиком недостатки по комплектации и качеству мебели при её приеме подлежат устранению в течение 7 (Семи) рабочих дней с момента уведомления Исполнителя.

ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

5.1. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность, установленную законодательством РФ и данным договором.

5.2.Исполнитель самостоятельно организовывает изготовление и доставку продукции в согласованные сроки по адресу, указанному п. 1.3. Доставка включает в себя подъём на этаж, независимо от наличия грузового лифта, занос в помещение, сборку, монтаж, осмотр, оформление Акта сдачи-приемки мебели.

5.3. Заказчик обязан освободить дверные проёмы, убрать крупногабаритные предметы, препятствующие транспортировке мебели в помещение.

5.4. Заказчик обязан самостоятельно подготовить место для установки мебели.

5.5. Заказчик после монтажа мебели обязан подписать Акт сдачи-приемки мебели, в случае если имеются претензии по качеству и комплектации, указать об этом в акте сдачи-приемки мебели.

5.6. На изготовленную мебель исполнитель устанавливает гарантийный срок 6 (Шесть) месяцев. Гарантия не распространяется на дефекты, вызванные нарушением условий эксплуатации Заказчиком.

5.7. Исполнитель не отвечает за недостатки мебели, возникшие после его передачи Заказчику по вине последнего, либо обстоятельств непреодолимой силы.

ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

6.1. Договор может быть изменен либо расторгнут по взаимному согласию сторон.

6.2. Договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке в случаях:

6.2.1. Неоднократной, а именно более трех раз подряд, поставки мебели ненадлежащего качества;

6.2.2. Просрочки поставки Заказа более чем на 10 (Десять) рабочих дней сверх предусмотренных настоящим Договором сроков.

6.3.Заказчик вправе отказаться (полностью или частично) от получения мебели по настоящему Договору, но при этом будет обязан полностью возместить Исполнителю понесенные расходы, а также сумму упущенной выгоды.

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору при возникновении непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, под которыми понимаются запретные действия властей, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары или другие стихийные бедствия.

7.2. В случае наступления таких обстоятельств, Сторона обязана в течение 10 (десяти) дней уведомить об этом другую Сторону.

7.3. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 30 (тридцати) дней, то каждая Сторона вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора.

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Любой спор, разногласие или требование, возникающее или касающееся настоящего Договора, стороны будут стремиться разрешить путём переговоров.

8.2. При не достижении приемлемого решения, любые споры, разногласия или требования подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Калининградской области, в соответствии с законодательством РФ.

9.1. Любые изменения или дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами, за исключением случаев, прямо указанных в настоящем договоре.

9.2. Настоящий Договор составляется в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

9.3. Ни одна сторона не имеет права передавать третьему лицу права и обязанности по настоящему договору без письменного согласия другой стороны.

10. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

_________________ (____________) подпись____________________________

Источники:
http://pandia.ru/text/80/380/30995.php
http://drevologia.ru/dogovor-na-izgotovlenie-mebeli-po-individualnomu-proektu/
http://blanker.ru/doc/dogovor-podryada-na-proektnie-raboti

Бесплатная консультация юриста по телефону:

Москва, Московская обл. +7(499)113-16-78

СПб, Ленинградская обл. +7(812)603-76-74

Звонки бесплатны. Работаем без выходных!

Ссылка на основную публикацию