Образец рамочного договора подряда

Содержание

Бесплатная консультация юриста по телефону:

Москва, Московская обл. +7(499)113-16-78

СПб, Ленинградская обл. +7(812)603-76-74

Звонки бесплатны. Работаем без выходных!

Образец рамочного договора подряда

Настоящую форму можно распечатать из редактора MS Word (в режиме разметки страниц), где настройка параметров просмотра и печати устанавливается автоматически. Для перехода в MS Word нажмите кнопку .

Для более удобного заполнения бланк в MS Word представлен в переработанном формате.

Рамочный договор подряда

“__” ____________ ____ г.

________________, именуем__ в дальнейшем “Заказчик”, в лице (должность, Ф.И.О.), действующ__ на основании (устава, положения, доверенности или паспорта), с одной стороны, и (наименование или Ф.И.О.), именуем__ в дальнейшем “Подрядчик”, в лице (должность, Ф.И.О.), действующ__ на основании (Устава, положения, доверенности или паспорта), с другой стороны, совместно именуемые “Стороны”, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1. Предмет Договора

1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнять ________________ работы (далее по тексту – “Работы”), а Заказчик обязуется принять результат выполненных Работ и оплатить его.

1.2. Вид, объемы, сроки выполнения Работ определяются Сторонами в Заявках, являющихся Приложением N 1 к настоящему Договору.

1.3. Работы выполняются Подрядчиком из материалов Подрядчика/Заказчика.

1.4. Подрядчик выполняет Работы на объекте Заказчика, расположенном по адресу: ________________.

2. Стоимость Работ и порядок оплаты

2.1. Стоимость Работ определяется Сметой, являющейся приложением к настоящему Договору (Приложение N 2).

2.2. Цена работы, подлежащей выполнению по конкретной Заявке Заказчика, определяется в ________________.

2.3. Оплата работы осуществляется платежными поручениями на расчетный счет Подрядчика.

2.4. Оплата выполненного объема Работ осуществляется Заказчиком при наличии подписанного Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ (Приложение N 3 к настоящему Договору) в следующем порядке: ________________.

3. Условия выполнения и приемки Работ

3.1. Подрядчик направляет подписанную и скрепленную печатью Заявку по форме, установленной в Приложении N 1 к Договору (далее – “Заявка”).

3.2. Подрядчик приступает к выполнению Работ в течение ________________ с момента получения Заявки.

Сроки выполнения конкретного объема Работ согласовывается Сторонами в ________________.

3.3. Подрядчик обеспечивает выполнение Работ по настоящему Договору в соответствии с нормами, правилами и техническими требованиями, действующими на территории Российской Федерации. В ходе выполнения Работ соблюдает требования правил техники безопасности, пожарной безопасности, охраны труда.

3.4. Приемка результатов выполненных Работ осуществляется уполномоченными лицами Заказчика в течение 5 рабочих дней с момента окончания Работ в присутствии Подрядчика.

3.5. По результатам приемки составляется Акт сдачи-приемки выполненных работ, подписываемый Сторонами.

3.6. На Работы, выполненные Подрядчиком, устанавливается гарантийный срок продолжительностью ________________ с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ.

4. Ответственность Сторон

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Стороны несут ответственность в соответствии с настоящим Договором и законодательством Российской Федерации.

4.2. Подрядчик несет ответственность за нарушение сроков выполнения Работ в виде неустойки в размере ________________ от стоимости просроченного объема Работ за каждый день просрочки.

4.3. Заказчик несет ответственность за нарушение сроков оплаты выполненных Работ в размере ________________ от стоимости неоплаченного объема Работ за каждый день просрочки.

4.4. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по Договору, обязана возместить другой Стороне убытки.

5. Форс-мажор

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и не предотвратимых при данных условиях обстоятельств, под которыми понимаются: ________________.

Доступ к полной версии этого документа ограничен

Ознакомиться с документом вы можете, заказав бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» и «Техэксперт» или купите этот документ прямо сейчас всего за 49 руб.

Образец рамочного договора подряда

  • Образцы, формы и шаблоны договоров на 2019 год. 751-1000
  • Форма: Рамочный договор подряда

г. __________ “___”________ ____ г.

___________________________________, именуем__ в дальнейшем “Заказчик”,
(наименование или Ф.И.О.)
в лице __________________________________________, действующ__ на основании
(должность, Ф.И.О.)
_______________________________________________________, с одной стороны, и
(устава, положения, доверенности или паспорта)
_______________________________, именуем__ в дальнейшем “Подрядчик”, в лице
(наименование или Ф.И.О.)
______________________, действующ__ на основании _________________________,
(должность, Ф.И.О.) (Устава, положения,
доверенности или паспорта)
с другой стороны, совместно именуемые “Стороны”, заключили настоящий
Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнять ____________________ работы (далее по тексту – “Работы”), а Заказчик обязуется принять результат выполненных Работ и оплатить его.
1.2. Вид, объемы, сроки выполнения Работ определяются Сторонами в Заявках, являющихся Приложением N 1 к настоящему Договору.
1.3. Работы выполняются Подрядчиком из материалов Подрядчика/Заказчика.
1.4. Подрядчик выполняет Работы на объекте Заказчика, расположенном по адресу: ________________________________.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2.1. Стоимость Работ определяется Сметой, являющейся приложением к настоящему Договору (Приложение N 2).
2.2. Цена работы, подлежащей выполнению по конкретной Заявке Заказчика, определяется в ___________________________________.
2.3. Оплата работы осуществляется платежными поручениями на расчетный счет Подрядчика.
2.4. Оплата выполненного объема Работ осуществляется Заказчиком при наличии подписанного Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ (Приложение N 3 к настоящему Договору) в следующем порядке: __________________________.

3. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ И ПРИЕМКИ РАБОТ

3.1. Заказчик направляет подписанную и скрепленную печатью Заявку по форме, установленной в Приложении N 1 к Договору (далее – “Заявка”).
3.2. Подрядчик приступает к выполнению Работ в течение ____________________ с момента получения Заявки.
Сроки выполнения конкретного объема Работ согласовывается Сторонами в _______________________________.
3.3. Подрядчик обеспечивает выполнение Работ по настоящему Договору в соответствии с нормами, правилами и техническими требованиями, действующими на территории Российской Федерации. В ходе выполнения Работ соблюдает требования правил техники безопасности, пожарной безопасности, охраны труда.
3.4. Приемка результатов выполненных Работ осуществляется уполномоченными лицами Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента окончания Работ в присутствии Подрядчика.
3.5. По результатам приемки составляется Акт сдачи-приемки выполненных работ, подписываемый Сторонами.
3.6. На Работы, выполненные Подрядчиком, устанавливается гарантийный срок продолжительностью _________________ с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Стороны несут ответственность в соответствии с настоящим Договором и законодательством Российской Федерации.
4.2. Подрядчик несет ответственность за нарушение сроков выполнения Работ в виде неустойки в размере ________________ от стоимости просроченного объема Работ за каждый день просрочки.
4.3. Заказчик несет ответственность за нарушение сроков оплаты выполненных Работ в размере _______________ от стоимости неоплаченного объема Работ за каждый день просрочки.
4.4. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по Договору, обязана возместить другой Стороне убытки.

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.
5.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 5.1 настоящего Договора, каждая Сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону.
Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и по возможности дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по настоящему Договору.
5.3. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 5.1 настоящего Договора, срок выполнения Стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.
5.4. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 5.1 настоящего Договора, и их последствия продолжают действовать более двух месяцев, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего Договора.
5.5. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более ______, то каждая Сторона вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке, предварительно уведомив об этом другую Сторону.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ
ДОГОВОРА

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему.
Подрядчик выполняет Работы на условиях настоящего Договора по Заявкам Заказчика с момента подписания Договора и до _________________________.
6.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора.
6.3. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон либо по требованию одной из Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

7.1. Все споры, связанные с заключением, исполнением и расторжением настоящего Договора, будут разрешаться Сторонами путем переговоров.
7.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
8.2. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:
8.2.1. Заявка на выполнение Работ (Приложение N 1).
8.2.2. Смета на Работы (Приложение N 2).
8.2.3. Акт сдачи-приемки выполненных работ (Приложение N 3).
8.2.4. Задание Заказчика (приложение N 4).
8.2.5. ________________________________________________.
8.3. Адреса, реквизиты и подписи Сторон:

Наименование: ____________________ Наименование: __________________
Юридический адрес: _______________ Юридический адрес: _____________
ОГРН _____________________________ ОГРН ___________________________
ИНН ______________________________ ИНН ____________________________
КПП ______________________________ КПП ____________________________
Р/с ______________________________ Р/с ____________________________
в ________________________________ в ______________________________
К/с ______________________________ К/с ____________________________
БИК ______________________________ БИК ____________________________
ОКПО _____________________________ ОКПО ___________________________

Заказчик: Подрядчик:
_____________/__________________/ _____________/_________________/
(подпись) (Ф.И.О.) (подпись) (Ф.И.О.)

——————————–
Информация для сведения:
В соответствии со ст. 429.1 Гражданского кодекса Российской Федерации рамочным договором (договором с открытыми условиями) признается договор, определяющий общие условия обязательственных взаимоотношений сторон, которые могут быть конкретизированы и уточнены сторонами путем заключения отдельных договоров, подачи заявок одной из сторон или иным образом на основании либо во исполнение рамочного договора.
К отношениям сторон, не урегулированным отдельными договорами, в том числе в случае незаключения сторонами отдельных договоров, подлежат применению общие условия, содержащиеся в рамочном договоре, если иное не указано в отдельных договорах или не вытекает из существа обязательства.

Рамочный договор

Как составить рамочный договор Образец и комментарии

Пример составления Рамочного договора в Магазине готовых решений.

1. Предмет рамочного договора подряда / услуг

1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги либо выполнить работы, оговоренные в подписанных Сторонами Приложениях к настоящему Договору, а Заказчик обязуется принять указанные услуги/работы и оплатить в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором и Приложениями к нему.

Настоящие рекомендации касаются составления рамочного договора на создание или поддержку программного обеспечения и иных сложных продуктов.

Сразу отметим, что результаты труда не всегда относятся к интеллектуальной собственности. Поэтому выбор вида договора и его условий во многом зависит от предмета выполняемого задания.

Например, если Исполнителю поручено выполнить работы по написанию исходного текста программы для ЭВМ, желательно сразу включить в рамочный договор условие о правах на такие программы.

С другой стороны выполнение отдельных работ по тестированию программ, корректуре текста и иная деятельность, не имеющая творческого характера, не создают объекты интеллектуальной собственности. В таком случае достаточно заключения с Исполнителем договора подряд а либо договора возмездного оказания услуг .

Избежать множества указанных противоречий позволяет составление смешанного договора, включающего элементы договора подряда, договора возмездного оказания услуг и договора авторского заказа.

1.2. Детальное описание оказываемых услуг (выполняемых работ), их стоимость, сроки и порядок оказания (выполнения) излагается в Приложениях к настоящему Договору, которые становятся его неотъемлемой частью с момента подписания обеими Сторонами.

Такой подход позволяет конкретизировать предмет рамочного договора в рамках соответствующих заданий, оформляемых в виде отдельных приложений к рамочному договору.

1.3. В случае если в Приложениях к настоящему Договору помимо оказания услуг предусмотрено выполнение работ с передачей результата Заказчику, то к таким отношениям Сторон будут применяться также специальные положения гражданского законодательства о подряде.

Комментируемое условие направлено на устранение ошибок в толковании смешанного договора и применении его положений на практике.

Следует иметь в виду, что результаты услуг не имеют материального выражения и потребляются в процессе их оказания. Этим услуги отличаются от работ, результат которых передается Заказчику в материальной форме. Например, результатом работ по программированию будет исходный текст или объектный код программы, а результатом ее тестирования выявление и исправление ошибок.

Поэтому когда из существа задания по приложению к договору следует, что Заказчику должен быть передан определенный результат в материальной форме (например, экземпляр программы на материальном носителе), к таким отношениям сторон применяются положения договора и законодательства о договоре подряда. В остальных случаях, исходя из контекста задания, применяются положения об услугах.

1.4. Исполнитель обязуется передавать (отчуждать) Заказчику имущественные права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные при выполнении задания по настоящему Договору, в полном объеме или предоставлять право использования таких результатов на условиях исключительной лицензии, как это определено Сторонами в Приложении, которым оформляется соответствующий заказ, с момента подписания Акта сдачи-приемки услуг (работ).

Данные положения включены в рамочный договор для решения вопросов о правах на результаты интеллектуальной деятельности, которые могут возникнуть в результате выполнения конкретных работ.

1.5. В случае использования в передаваемых Заказчику результатах работ принадлежащих третьим лицам результатов интеллектуальной деятельности, Исполнитель обязуется с момента подписания Акта сдачи-приемки услуг (работ) предоставить Заказчику право использования таких результатов в объеме, достаточном для применения передаваемых результатов работ по назначению.

Поскольку в ходе создания сложного объекта (например, сайта) могут использоваться самостоятельные объекты интеллектуальных прав, принадлежащие третьим лицам, в рамочном договоре необходимо заранее определились последствия такого использования.

Примерная форма рамочного договора подряда (подготовлено экспертами компании “Гарант”)

ГАРАНТ:

Настоящая форма разработана в соответствии с главой 37 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Рамочный договор подряда

г. [ место заключения договора ]

[ число, месяц, год ]

[ Наименование организации ], в лице [ должность, Ф. И. О. ], действующего на основании [ Устава, положения, доверенности ], именуемое в дальнейшем “Заказчик”, с одной стороны и

[ наименование организации ], в лице [ должность, Ф. И. О. ], действующего на основании [ Устава, положения, доверенности ], именуемое в дальнейшем “Подрядчик”, с другой стороны, а вместе именуемые “Стороны”, заключили договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. По настоящему договору Подрядчик обязуется выполнять по заданиям Заказчика ремонтные работы (далее по тексту – Работы), а Заказчик обязуется принять результаты работ и оплатить их.

1.2. Виды работ, объемы, сроки выполнения и стоимость определяются Сторонами посредством заключения дополнительных соглашений к настоящему договору.

1.3. Перечень объектов Заказчика, на которых должны выполняться работы, определен в приложении N [ значение ] к настоящему договору.

1.4. Работы выполняются иждивением Подрядчика – из его материалов, его силами и средствами.

1.5. Работы считаются выполненными после подписания Сторонами акта приема-сдачи выполненных работ.

2. Обязанности сторон договора

2.1. Подрядчик обязуется:

2.1.1. Предоставить материалы и оборудование, необходимые для выполнения работ, надлежащего качества.

2.1.2. Выполнить предусмотренные настоящим договором работы лично в соответствии с заданием Заказчика, определяющим объем, содержание работ и со сметой, определяющей цену работ.

2.1.3. Представлять по требованию Заказчика информацию о ходе исполнения выполняемых работ.

2.1.4. Выполнить работу надлежащим образом в установленный срок.

2.1.5. Передать результат выполненных работ Заказчику по акту приема-сдачи выполненных работ.

2.1.6. В случае обнаружения в выполненной работе недостатков устранить их в течение [ значение ] дней.

2.2. Подрядчик вправе:

2.2.1. Самостоятельно определять способы выполнения работ по настоящему договору.

2.2.2. Удерживать результат работы при неисполнении Заказчиком обязанности уплатить установленную настоящим договором цену до уплаты Заказчиком соответствующих сумм.

2.3. Заказчик обязуется:

2.3.1. Предоставлять Подрядчику все документы и информацию, необходимые для выполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему договору.

2.3.2. Принять результат выполненных работ по акту приема-сдачи выполненных работ.

2.3.3. Своевременно оплатить выполненные работы в порядке, предусмотренном разделом 3 настоящего договора.

2.4. Заказчик вправе:

2.4.1. В любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

2.4.2. Назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков в случае выявления ненадлежащего выполнения работ и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего договора либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

3. Цена работы и порядок оплаты

3.1. По настоящему договору стоимость выполняемых работ, включающая в себя компенсацию издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение, определяется дополнительными соглашениями Сторон по каждому этапу работ на основании соответствующей проектно-сметной документации, подготавливаемой Подрядчиком.

3.2. Смета составляется Подрядчиком, приобретает силу и становится частью настоящего договора с момента утверждения ее Заказчиком.

3.3. Заказчик оплачивает результаты выполненных работ в течение [ значение ] дней с момента подписания акта приема-сдачи выполненных работ на основании выставленного Подрядчиком счета.

3.4. Оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

3.5. Обязанность Заказчика по оплате выполненных работ считается исполненной с даты [ списания денежных средств с расчетного счета Заказчика/поступления денежных средств на расчетный счет Подрядчика ].

4. Порядок приема-сдачи работы

4.1. По окончании работ Подрядчик направляет в адрес Заказчика уведомление, после получения которого, не позднее [ значение ] дней, Заказчик обязан осмотреть и принять выполненные работы по акту приема-сдачи выполненных работ.

4.2. Заказчик обязан немедленно заявить Подрядчику об обнаруженных отступлениях от настоящего договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатках в работе.

4.3. Недостатки, обнаруженные в работе при ее приемке, должны быть отражены в акте приема-сдачи выполненных работ.

4.4. Заказчик, принявший работу без проверки, лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки).

4.5. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления в ней от настоящего договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан в течение [ значение ] дней со дня обнаружения известить об этом Подрядчика.

4.6. В случае возникновения между Сторонами настоящего договора спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы за экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению Сторон, обеими Сторонами поровну.

5. Качество работы

5.1. Результат выполненной работы должен в момент передачи Заказчику обладать свойствами, указанными в настоящем договоре или определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для установленного настоящим договором использования либо для обычного использования результата работы такого рода.

5.2. Качество выполненной работы должно соответствовать [ указать требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ, а также требования технических регламентов, технических условий для данного вида работ ].

5.3. На результат работы устанавливается гарантийный срок [ вписать нужное ], который распространяется на все, составляющее результат работы.

5.4. Результат работы должен в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям настоящего договора о качестве.

5.5. Заказчик вправе в случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от настоящего договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в договоре использования, потребовать от Подрядчика:

– безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

– соразмерного уменьшения установленной за работу цены.

5.6. Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков. В этом случае Заказчик обязан возвратить ранее переданный ему результат работы Подрядчику.

5.7. Заказчик вправе предъявить требования, связанные с недостатками результата работы, обнаруженными в течение гарантийного срока.

6. Ответственность сторон

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц.

6.3. За нарушение срока выполнения работы, установленного в дополнительных соглашениях Сторон по каждому этапу работ, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере [ значение ] процентов от стоимости выполняемых работ.

6.4. За нарушение сроков оплаты выполненных работ Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку в размере [ значение ] процентов от суммы долга за каждый день просрочки.

7. Порядок разрешения споров

7.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.

7.2. В случае, если Стороны не придут к соглашению, споры разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8. Заключительные положения

8.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

8.2. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до [ число, месяц, год ].

8.3. Заказчик вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке в случае:

– нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ более чем на [ значение ] дней;

– несоблюдения Подрядчиком требований по качеству выполняемых работ.

8.4. Подрядчик вправе расторгнуть настоящий договор в случае систематического нарушения Заказчиком сроков оплаты выполненных работ.

8.5. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме, которые являются неотъемлемой частью настоящего договора.

8.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

Рамочный договор строительного подряда образец

Договор подряда на строительно — монтажные работы


Понятие «материалы» включает в себя все возможные для осуществления строительных работ материалы, оборудование, конструкции, изделия. Понятие «техническая документация» включает в себя составленный и утвержденный в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации проект строящегося объекта, рабочие чертежи и др.

1.1. Подрядчик обязуется выполнить собственными либо привлеченными силами и средствами работы по строительству объекта в соответствии с условиями настоящего договора, заданием Заказчика , технической документацией и сметой в сроки, предусмотренные планом-графиком строительных работ, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат (готовый к эксплуатации объект) и оплатить обусловленную настоящим договором цену. 1.2. Техническая документация и смета предоставляются Заказчиком. 1.3. План-график производства работ №1 и график передачи Заказчиком материалов №2 составляется Подрядчиком.

Договор строительного подряда

Работы – комплекс ремонтных работ, подлежащих выполнению Подрядчиком в соответствии с условиями Договора и сданных по Акту сдачи-приемки выполненных работ по Договору.1.1.6.

Одобрение – подтверждение в письменной форме, сделанное Заказчиком (или Подрядчиком).1.1.7.

Конкретные виды и объемы выполняемых работ определяются Приложениями (Сметами) к настоящему Договору.2.3.

Работы должны выполняться в соответствии со строительными нормами и правилами, соблюдением Правил техники безопасности при проведении СМР

Зачем нужен рамочный договор и как он заключается

Такой тип договора не позволяет определить конкретные условия правоотношения между сторонами и служит основой для установления общих обязательств, которые будут уточнены и дополнены путем заключения отдельных самостоятельных договоров. Исходя из смысла статьи 429.1 ГК РФ, можно определить основные элементы содержания и формы договора с открытыми условиями:

  1. Стороны договора – совпадают по субъектному составу с участниками планируемой сделки (например, покупатель и продавец);
  2. Предмет договора – общие положения и условия будущей сделки (договора) и намерения сторон реализовать их путем заключения самостоятельных договоров;
  3. Форма – простая письменная форма (даже если будущий договор требует государственной регистрации, на рамочный договор такое требование не распространяется).

Формально, существует разница между рамочным договором и соглашением с открытыми условиями.

Договор подряда: образец и бланки

Есть случаи, когда это будет выгодно заказчику, но может повлечь и негативные последствия. Он не сможет:

  1. потребовать, чтобы подрядчик выполнил работы по договору;
  2. взыскать с подрядчика убытки от такого нарушения.
  3. предъявить договорные санкции, если подрядчик нарушит обязательства;

В то же время сторона может подтвердить действие договора, например, если подрядчик приступит к выполнению работ. Тогда он не сможет требовать, чтобы договор признали незаключенным, если такое поведение противоречит принципу добросовестности (п.

Рамочный договор строительного подряда (примерная форма)

Сроки выполнения строительных работ по настоящему Договору устанавливаются: 1.3.1. Начало выполнения работ с момента подписания настоящего Договора Сторонами. 1.3.2. Окончание выполнения работ «__» ____________ ____ г.

Сроки начала и окончания выполнения строительных работ по каждому Объекту определяются в соответствующем Дополнительном соглашении. 2.1. Заказчик обязан: 2.1.1. Произвести оплату надлежащим образом выполненных Подрядчиком работ, приобретенных материалов в порядке, предусмотренном настоящим Договором и соответствующим Дополнительным соглашением по каждому Объекту. 2.1.2. Обеспечить доступ специалистов Подрядчика на строительные площадки для выполнения строительных работ.

2.1.3. Принять выполненные строительные работы по каждому из Объектов по акту сдачи-приемки. 2.2.

Договор на ремонтные работы

Все работы в рамках настоящего договора производятся Подрядчиком в соответствии с законодательством РФ, профессиональными общепринятыми стандартами и практикой оказания подобных услуг при аналогичных условиях.1.4.

Стоимость работ может уточняется по фактическим объемам выполненных работ при подписании Актов о приемке выполненных работ (приведенных в Приложении №2) и расценкам согласованным в Приложении №1 (смета) к настоящему Договору.1.8.

Договор строительного подряда (образец)

Предмет договора 1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить за свой риск работу по строительству _________________________ (наименование объекта строительства) в соответствии с технической документацией, представленной Заказчиком, в срок, установленный настоящим договором.

Проект разработан ______________________ (наименование разработчика) и утвержден ______________________________ (кем, дата утверждения). Состав и содержание технической документации: _________ ________________________________________________________________________. Срок представления технической документации Заказчиком: ________________________________________________________________________.

Правомочия Заказчика в отношении земельного участка, предоставляемого под строительство _______________________ (наименование объекта) подтверждаются

Рамочный договор подряда

Заказчик приступает к приемке выполненных Работ на Объекте в течение 5-х (Пяти) рабочих дней с даты получения письменного извещения Генерального подрядчика о завершении и готовности к сдаче выполненных Работ. Акт сдачи-приемки выполненных Работ, должен быть подписан Сторонами не позднее 7 (Семи) рабочих дней с момента получения письменного извещения Генерального подрядчика о завершении и готовности к сдаче выполненных Работ. Важно При отказе от подписания акта сдачи-приемки

Примерная форма рамочного договора подряда (подготовлено экспертами компании «Гарант»)

Перечень объектов Заказчика, на которых должны выполняться работы, определен в приложении N [значение] к настоящему договору.

1.4. Работы выполняются иждивением Подрядчика — из его материалов, его силами и средствами. 1.5. Работы считаются выполненными после подписания Сторонами акта приема-сдачи выполненных работ.

2. Обязанности сторон договора 2.1.

Подрядчик обязуется: 2.1.1. Предоставить материалы и оборудование, необходимые для выполнения работ, надлежащего качества.

2.1.2. Выполнить предусмотренные настоящим договором работы лично в соответствии с заданием Заказчика, определяющим объем, содержание работ и со сметой, определяющей цену работ. 2.1.3. Представлять по требованию Заказчика информацию о ходе исполнения выполняемых работ.

2.1.4. Выполнить работу надлежащим образом в установленный срок.

Образец рамочного договора на выполнение разных работ в течение года

Образец рамочного договора оказания услуг


Если отношения возникли между двумя субъектами предпринимательской деятельности, то применяется Арбитражный Процессуальный кодексНалоговый кодекс РФРегулирует процесс налогообложения субъектов договорных отношенийЕсли между лицами возник спор, то важное значение будут иметь материалы судебной практики, которая позволит лучше подготовиться к судебному заседанию и определить, насколько ситуация перспективна.Рамочный договор, согласно имеющейся практике, это такое соглашение, которое имеет исключительно долгосрочный характер и рассчитано на многочисленное применение.После заключения такого договора стороны, на правило, конкретизируют отношения путём заключения многочисленных дополнительных соглашений. Бланк рамочного договора можно скачать здесь.Гражданский кодекс смешивает понятие рамочного договора и договора с открытыми условиями, но на основе анализа практики можно сделать вывод, что рамочный

Образец рамочного договора на выполнение разных работ в течение года

К примеру, рамочный договор подряда подписывается с любым контрагентом. Несмотря на отсутствие индивидуальности и рисков невыполнения, контракты оптимизируют хозяйственную деятельность и рынок услуг.

3.4. Приемка результатов выполненных Работ осуществляется уполномоченными лицами Заказчика в течение 5 рабочих дней с момента окончания Работ в присутствии Подрядчика.

Как подрядчику работать с рамочным договором подряда

Предметом рамочного договора подряда является организация взаимного сотрудничества сторон по поводу выполнения работ.

Он не совпадает с предметом договора подряда, который стороны намерены заключить в будущем для выполнения конкретных работ. Условие о предмете рамочного договора подряда, как правило, содержит общие формулировки о работе, которую предстоит выполнять подрядчику по заявкам заказчика.

Примеры формулировок предмета рамочного договора подряда «По настоящему договору подрядчик обязуется выполнять работы для заказчика (согласно приложению № 1 к настоящему договору) по предварительным заявкам, направляемым заказчиком непосредственно подрядчику, при условии письменного подтверждения от подрядчика о готовности выполнить работы, указанные в соответствующей заявке, на условиях, указанных в настоящем договоре.

Заказчик, в свою очередь, обязуется принимать и оплачивать выполненные работы в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором».

Что такое рамочный договор и зачем он нужен

Расплывчатое изложение условий сотрудничества или планируемых действий может привести к определённым проблемам в случае возникновения спорных ситуаций.

Рамочный договор признаётся заключённым, если участники пришли к согласию относительно порядка и условий взаимного сотрудничества в определённой сфере, при этом срок действия такого соглашения может быть не указан.

В этом и нет юридического смысла, поскольку обязательства, которые принимают на себя стороны договора, возникают из дополнительных документов (заявок, спецификаций), в которых и указывается срок исполнения. Полезно прочитать, и в каких случаях его оформление является обязательным.

Всё об унифицированных формах бухгалтерской «первички». На заметку: актуальный и порядок его использования.

Рамочный договор

В остальных случаях, исходя из контекста задания, применяются положения об услугах.

Данные положения включены в рамочный договор для решения вопросов о правах на результаты интеллектуальной деятельности, которые могут возникнуть в результате выполнения конкретных работ. 1.5. В случае использования в передаваемых Заказчику результатах работ принадлежащих третьим лицам результатов интеллектуальной деятельности, Исполнитель обязуется с момента подписания Акта сдачи-приемки

Рамочный договор: образец, типичные ошибки

В результате недобросовестный контрагент (например, нарушивший сроки оплаты или поставки) запросто сможет отказаться от предварительной договоренности об уплате неустойки, сославшись на то, что поставка конкретной партии товара прошла не в счет заключенного ранее рамочного договора, а значит, его условия к этой поставке не применяются. Недочетами в оформлении может воспользоваться и покупатель, предъявив вам претензии по качеству товара, при том что сам нарушил тщательно согласованную процедуру его приемки (например, не пригласил представителя вашей фирмы присутствовать при вскрытии упаковки).

Как правильно. Во-первых, помните: рамочный договор используют для того, чтобы заранее согласовать только общие (не касающиеся предмета договора), но крайне важные для сторон условия сделки.

Самый распространенный пример — условия об основаниях и размере ответственности (штрафы, неустойки, право на односторонний отказ от исполнения договора)

Образец рамочного договора на выполнение работ

В остальных случаях, исходя из контекста задания, применяются положения об услугах. 1.4. Исполнитель обязуется передавать (отчуждать) Заказчику имущественные права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные при выполнении задания по настоящему Договору, в полном объеме или предоставлять право использования таких результатов на условиях исключительной лицензии, как это определено Сторонами в Приложении, которым оформляется соответствующий заказ, с момента подписания Акта сдачи-приемки услуг (работ). Данные положения включены в рамочный договор для решения вопросов о правах на результаты интеллектуальной деятельности, которые могут возникнуть в результате выполнения конкретных работ.

1.5. В случае использования в передаваемых Заказчику результатах работ принадлежащих третьим лицам результатов интеллектуальной деятельности, Исполнитель обязуется с момента подписания Акта сдачи-приемки услуг (работ) предоставить Заказчику право использования таких результатов в объеме, достаточном для применения передаваемых результатов работ по назначению.

Как заказчику работать с рамочным договором подряда

Предметом рамочного договора подряда является организация взаимного сотрудничества сторон по поводу выполнения работ.

Он не совпадает с предметом договора подряда, который стороны намерены заключить в будущем для выполнения конкретных работ. Условие о предмете рамочного договора подряда, как правило, содержит общие формулировки о работе, которую предстоит выполнять подрядчику по заявкам заказчика. Примеры формулировок предмета рамочного договора подряда «По настоящему договору подрядчик обязуется выполнять работы для заказчика (согласно приложению 1 к настоящему договору) по предварительным заявкам, направляемым заказчиком непосредственно подрядчику, при условии письменного подтверждения от подрядчика о готовности выполнить работы, указанные в соответствующей заявке, на условиях, указанных в настоящем договоре.

Заказчик, в свою очередь, обязуется принимать и оплачивать выполненные работы в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором».

Образец рамочного договора оказания услуг

Например, заказчик должен направить заявку, допсоглашение или иной документ с запросом на услугу. Акцептом со стороны исполнителя послужит то, что он окажет услугу, выпишет счет фактуру и т.

2 ст. 434 ГК РФ). В каком порядке и в какие сроки участники сделки будут разрешать разногласия по поводу отдельных сделок.

Кроме того, обратите внимание на содержание документов, которые послужат офертой.

Зачем нужен рамочный договор и как он заключается

Такие мероприятия могут быть обязательными как для одной, так и для обеих сторон соглашения. Важно! Чем подробнее будут сформированы организационные мероприятия, тем больше гарантий будет у сторон для соблюдения всех договоренностей. Размытый характер условий или планируемых мероприятий создаст проблемы в случае спора об их принудительном исполнении.Вне зависимости от условий рамочного договора, он вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами, если иной срок не предусмотрен в тексте документа.

Сфера применения рамочного договора по статье 429.1 ГК РФ не ограничена, однако отечественное право содержит ряд искусственных ограничений при формировании правил системы закупок товаров, работ и услуг отдельными видами юридических лиц.

Главными принципами системы закупок по 223-ФЗ (равно как и по 44-ФЗ) являются:

Рамочный договор подряда (примерная форма)

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Стороны несут ответственность в соответствии с настоящим Договором и законодательством Российской Федерации.4.2.

Заказчик несет ответственность за нарушение сроков оплаты выполненных Работ в размере ________________ от стоимости неоплаченного объема Работ за каждый день просрочки.4.4. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по Договору, обязана возместить другой Стороне убытки.5.1.

Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и не предотвратимых при данных условиях обстоятельств, под которыми понимаются: ________________.5.2.

Рамочный договор

Он декларирует факт сотрудничества, намерение организовать партнерство, а также общие направления совместной деятельности.

Но при этом не содержит четких обязательств по подписанию основного документа в какие-либо сроки. Поскольку в тексте документа нет конкретных обязательств, встает закономерный вопрос о его назначении. Основная цель состоит в том, что стороны декларируют свое намерение о будущем долгосрочном сотрудничестве.

Рамочный договор

Как составить рамочный договор Образец и комментарии

Пример составления Рамочного договора в Магазине готовых решений.

1. Предмет рамочного договора подряда / услуг

1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги либо выполнить работы, оговоренные в подписанных Сторонами Приложениях к настоящему Договору, а Заказчик обязуется принять указанные услуги/работы и оплатить в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором и Приложениями к нему.

Настоящие рекомендации касаются составления рамочного договора на создание или поддержку программного обеспечения и иных сложных продуктов.

Сразу отметим, что результаты труда не всегда относятся к интеллектуальной собственности. Поэтому выбор вида договора и его условий во многом зависит от предмета выполняемого задания.

Например, если Исполнителю поручено выполнить работы по написанию исходного текста программы для ЭВМ, желательно сразу включить в рамочный договор условие о правах на такие программы.

С другой стороны выполнение отдельных работ по тестированию программ, корректуре текста и иная деятельность, не имеющая творческого характера, не создают объекты интеллектуальной собственности. В таком случае достаточно заключения с Исполнителем договора подряд а либо договора возмездного оказания услуг .

Избежать множества указанных противоречий позволяет составление смешанного договора, включающего элементы договора подряда, договора возмездного оказания услуг и договора авторского заказа.

1.2. Детальное описание оказываемых услуг (выполняемых работ), их стоимость, сроки и порядок оказания (выполнения) излагается в Приложениях к настоящему Договору, которые становятся его неотъемлемой частью с момента подписания обеими Сторонами.

Такой подход позволяет конкретизировать предмет рамочного договора в рамках соответствующих заданий, оформляемых в виде отдельных приложений к рамочному договору.

1.3. В случае если в Приложениях к настоящему Договору помимо оказания услуг предусмотрено выполнение работ с передачей результата Заказчику, то к таким отношениям Сторон будут применяться также специальные положения гражданского законодательства о подряде.

Комментируемое условие направлено на устранение ошибок в толковании смешанного договора и применении его положений на практике.

Следует иметь в виду, что результаты услуг не имеют материального выражения и потребляются в процессе их оказания. Этим услуги отличаются от работ, результат которых передается Заказчику в материальной форме. Например, результатом работ по программированию будет исходный текст или объектный код программы, а результатом ее тестирования выявление и исправление ошибок.

Поэтому когда из существа задания по приложению к договору следует, что Заказчику должен быть передан определенный результат в материальной форме (например, экземпляр программы на материальном носителе), к таким отношениям сторон применяются положения договора и законодательства о договоре подряда. В остальных случаях, исходя из контекста задания, применяются положения об услугах.

1.4. Исполнитель обязуется передавать (отчуждать) Заказчику имущественные права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные при выполнении задания по настоящему Договору, в полном объеме или предоставлять право использования таких результатов на условиях исключительной лицензии, как это определено Сторонами в Приложении, которым оформляется соответствующий заказ, с момента подписания Акта сдачи-приемки услуг (работ).

Данные положения включены в рамочный договор для решения вопросов о правах на результаты интеллектуальной деятельности, которые могут возникнуть в результате выполнения конкретных работ.

1.5. В случае использования в передаваемых Заказчику результатах работ принадлежащих третьим лицам результатов интеллектуальной деятельности, Исполнитель обязуется с момента подписания Акта сдачи-приемки услуг (работ) предоставить Заказчику право использования таких результатов в объеме, достаточном для применения передаваемых результатов работ по назначению.

Поскольку в ходе создания сложного объекта (например, сайта) могут использоваться самостоятельные объекты интеллектуальных прав, принадлежащие третьим лицам, в рамочном договоре необходимо заранее определились последствия такого использования.

Источники:
http://obrazcidogovorov.ru/2019/doc2019/04/page249.html
http://www.it-lex.ru/dogovor_na_razrabotku/ramochnyj_dogovor
http://base.garant.ru/55724494/
http://kupyury.ru/ramochnyj-dogovor-stroitelnogo-podrjada-obrazec-91042/
http://konsalt74.ru/obrazec-ramochnogo-dogovora-na-vypolnenie-raznyh-rabot-v-techenie-goda-67731/
http://www.it-lex.ru/dogovor_na_razrabotku/ramochnyj_dogovor
http://assistentus.ru/forma/t-51-raschetnaya-vedomost/

Бесплатная консультация юриста по телефону:

Москва, Московская обл. +7(499)113-16-78

СПб, Ленинградская обл. +7(812)603-76-74

Звонки бесплатны. Работаем без выходных!

Ссылка на основную публикацию